現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？
簡單鋼材供貨簡單版合同 1
甲方：
乙方：
甲乙兩邊就榮盛塞納榮府塑鋼門窗資料供貨一事，經過兩邊友愛地洽談，本著相等、公平的。原則到達以下一致，其具體內容如下；
一、工程資料用量，約155噸（以實踐用量為準）。
二、原料和質量要求：塑鋼為川路牌豬肝赤色通休粒，規范為60型，整個工程門窗、資料有必要經過修建外窗接受機械力、抗風壓分級測驗，契合國家規范規范要求，全部型材及附件輔料都應有廠家的檢測陳述，出廠合格證、出廠比重表，乙方有必要無條件為甲方供給上述全部資料。證明和購貨稅發票。
三、供貨價格和辦法：整個工程塑鋼資料每噸按捌仟柒佰元核算，輔料價格乙方不能高于同類工程用料價格，按同類工程用料價格核算，由乙方運送到甲方工程場所，上下車費用包含在內，乙方有必要確保噸量足，如甲方發現數量缺乏，甲方有權拘留乙方每噸伍佰元的貨款，在合同簽定后，甲方應付出乙方訂貨款150000.00元（壹拾伍萬元整），此款在榜首車資料參與時在此車貨款中扣除，
四、付款辦法
乙方按甲方供給的數量及規范在約好的時刻運送到工程場所后，甲方應以現款辦法交給乙方每車資料款的95%貨款，余下5%在第二車資料參與時結清，以此辦法至整個工程資料供完后，甲方不能扣押乙方任何主輔料供貨款。
五、在工程結束時，資料如有余剩，乙方有必要按供貨價格退還給甲方后余剩資料由乙方自行處理。
六、違約職責
甲乙方兩邊如不履行合同或單方面解除合同的，違約方應承當總工程資料5%的違約金，一起，若違約方給對方形成經濟丟失的，應當承當補償經濟丟失的職責。本合同文字的手寫部分與打印部分具有平等法令效力。合同未盡事宜經兩邊洽談處理。
本合同一式兩份，兩邊各執一份，自兩邊簽字后立刻收效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同 2
甲方：
乙方：
一，制作內容：
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。
二，技術要求：
1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同
的附件，乙方應根據甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質。
三，鑄造費用及結算：
1，FC300： 元/噸
2，FCD600： 元/噸
3，ICD-5： 元/噸
4，MoCr： 元/噸
5，G50CRMO4： 元/噸
6，FGS600-3A： 元/噸
7，以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。
8，付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17%
的增值稅發票，甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。
四，交貨周期：
1，乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議，不含運輸日期)。
2，由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五，品質保證：
乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六，重量：
雙方執行：稱重誤差千分之三為正常范圍
七，合同有效期：
1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今后合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；
八，其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本
合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，
九，本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：
簽署日期： 簽署日期：
正式鋼材供貨合同樣本 3
需方：（甲方）
供方：（乙方）
為了明確雙方權利義務，本著平等互利、誠實信用的原則。根據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定，就乙方向甲方供應鋼材的有關事宜，達成如下協議共同遵守。
一、 產品名稱、商標、型號、廠家僅限于：乙方按甲方指定的品牌供貨。
二、 乙方向甲方的工地“華雄。兩江時代”工業園1、廠房供應各種規格的建筑鋼材，總量約1100 噸，按甲方鋼材實際進度供貨。
三、 產品質量要求：
1、螺紋鋼：按國家現行標準GB1499.2—20__執行。
2、盤元：按國家現行標準GB1499.1—20__執行。
3、帶肋鋼筋：按國家現行標準GB13788—20__執行。
4、圓鋼：按國家現行標準GB13013—91執行。
四、 產品價格確定，數量及交貨時間：
價格確定：雙方按當天10點（我的鋼材網）價格為基準，來數量確定。甲方至少提前三天（電話或傳真）通知乙方該批次交貨時間。乙方接到甲方（電話或傳真），且雙方在價格確認交貨地點：華雄。兩江時代一期1#廠房確定當天各種型號鋼材價格。 采購數量。 后，由乙方負責在二個工作日內供貨到甲方指定的施工現場。
五、 運輸方式及費用：
由乙方組織運送到目的地。運輸吊裝費70元、工地下車費由甲方承擔。
六、 發票：只開收據。
七、 驗收方法、標準及異議：
1、 重量驗收及異議：
所有螺紋等直接按理論計重。盤元鋼筋過磅計重：若磅差在±3‰以內，重量以乙方的車庫磅單為準；若磅差超過±3‰，復磅，按復磅重量結算。重量異議應在收到貨物后24小時內在保留原包裝的情況下提除。逾期或已無原包裝則視為乙方貨物符合合同規定。復磅過程中產生的費用由過錯方承擔。
2、 質量驗收及異議：
采用先驗收后使用的原則。甲方在使用鋼材前必須在檢測機構進行抽樣質檢，質檢合格后方可使用；若甲方為檢驗就使用，所造成的一切損失由甲方自行負責。甲方收到貨物后如對乙方貨物由質量異議，應在貨到工地三個工作日內書面通知供方，逾期視為乙方貨物符合合同規定。對于該質量異議，供方接到通知后應送相關質檢部門復查，檢驗合格后方能使用，若復檢不合格，供方需無條件在三日內另行組織供貨到施工現場。此外，甲方對于乙方所供鋼材的外觀質量在交貨時已經確認，甲方不得以乙方所供鋼材外觀質量有問題為由而退貨或者向乙方追究責任。
八、 結算和支付
1、 結算依據：每批次鋼材重量和金額以雙方指定人員簽字為準。雙方簽字的送貨單為結賬原始憑據。
2、甲方按每次分批計劃付款（500噸付款一次），乙方按甲方分批付款計劃送貨；如甲方采用貨到付款，則應在收到鋼材后五日內付清全款。
3、在墊滿伍佰噸后，以后每月所供鋼材實行月結，在次月5個自然日內付清所供鋼材款、吊運費。
4、支付方式：以轉賬支票、現金、電匯方式支付。
九、違約責任：
1、因甲方未能按本合同第八條規定支付乙方所有款項的，經乙方催收無果視為建房違約。且甲方應按以下標準向乙方支付違約金：未付款部分從約定付款日的次日起按每噸每天4元計算，支付實際占用天數資金占用費，直至付清所有款項為止。
2、乙方應按本合同約定的時間和數量向甲方供貨。如果乙方遲延供貨，須按按供貨部分總金額以每天1‰的標準付違約金給甲方（自然災害及道路等客觀原因除外）。
3、未經雙方同意任何一方不得擅自變更和終止合同。若給對方造成損失的，根據實際情況補償對方。
十、債權實現的方式：
1、乙方有權按甲方所欠金額對甲方存于庫房的鋼材或其他物品進行同等金額處理；
2、甲方無庫存時。乙方有權對甲方名下的財產進行處理。
十一、合同爭議解決方式：
因履行合同發生爭議，雙方友好協商解決。協商不成的，由無過錯方選擇法院提起訴訟。
十二、本合同一式貳份，供需雙方各壹份，且均具有同等法律效力；本合同經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其他約定事項：
甲方因違約，乙方有權停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外尋求供貨商采購鋼材乙方不能滿足甲方供貨需求的情況除外。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 4
訂立合同雙方：
原告北京中德環宇橋梁模板有限公司，住所地北京市通州區于家務回族鄉于家務村。
法定代表人張建軍，懂事長。
委托代理人王成，男，北京中德環宇橋梁模板有限公司法務主管，住該單位。
被告中鐵十九局集團有限公司，住所地遼寧省遼陽市白塔區和平路17號。
法定代表人左春文，董事長。
委托代理人張桂新，男，中鐵十九局集團有限公司法律顧問，住該單位。
委托代理人趙彪，男，中鐵十九局集團有限公司工程部部長，住該單位。
原告北京中德環宇橋梁模板有限公司(以下簡稱原告)與被告中鐵十九局集團有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人張桂新、趙彪到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱，XX年9月27日，原告與被告訂立加工合同，約定原告為被告加工全圓組合鋼模板。合同訂立后，原告履行了合同義務，被告給付原告部分加工款后，余款54 934元至今未付。原告要求被告給付加工款54 934元及違約金5044.46元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告加工的全圓組合模板臺車存在嚴重的質量缺陷，是不合格產品，故要求駁回原告的訴訟請求，被告保留追究原告違約責任和賠償責任的權利。
經審理查明：XX年9月27日，原告與被告訂立全圓組合鋼模板加工合同，約定原告為被告加工全圓組合鋼模板，用于北京市南水北調西四環暗涵工程四標，合同價款204 934元，原告按照國家技術標準進行模板加工和設計，合同簽訂之日，被告給付原告預付款50 000元，原告下料完畢經被告確認后，被告支付100 000元，模板運至被告現場后，再支付 34 934元，剩余款項20 000元作為質量保證金，自組合模板投入使用開始計算，10個月內無質量問題將付清。合同還約定了其他內容。XX年9月28日，被告給付原告預付款50 000元，XX年10月19日，被告給付原告預付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日，原告將加工完畢的模板交付被告。此后，被告未給付原告加工款。
上述事實有加工合同、支票存根、收據、發票、物品發貨單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的全圓組合鋼模板加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。原告履行了加工義務，被告應當按照約定付款。被告辯稱原告加工的模板存在質量問題，因被告未能提供充分證據予以證明模板加工質量不符合合同約定，亦不能提供證據證明曾通知原告模板存在質量問題，故對此答辯意見本院不予采納。原告要求被告給付加工款的請求，證據充分，本院予以支持。原告要求被告給付違約金的請求，因原、被告雙方并未約定違約金內容，故本院不予支持。依據《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第二百六十三條之規定，判決如下：
一、被告中鐵十九局集團有限公司給付原告北京中德環宇橋梁模板有限公司加工款五萬四千九百三十四元，自本判決生效之日起七日內執行清；
二、駁回原告北京中德環宇橋梁模板有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費六百四十九元，由原告北京中德環宇橋梁模板有限公司負擔六十二元(已交納)，由被告中鐵十九局集團有限公司負擔五百八十七元，于本判決生效后七日內交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員 吳 宏
二00八 年 五 月 四 日
書 記 員 李 京 超
彩鋼板公司加工合同 5
合同編號：
定制方：山東錦城鋼結構有限責任公司 ?（以下簡稱甲方）
加工方：（以下簡稱乙方）根據中華人民共和國《合同法》、《民法通則》等相關法律、法規規定，為明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本合同。
第一條，制作產品地點： ?。
第二條，制作產品內容：甲方委托乙方負責山東博潤工業技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產業化項目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。
第三條，產品規格：475型彩鋼板加工。
第四條 工程單價：
第五條、施工準備
5.1甲方 負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。
5.2.甲方組織有關人員進行圖紙會審。
5.3甲方負責協調工人配合乙方技術人員的加工制作。
5.4甲方工地代表姓名 ，聯系方式： ?。負責協調乙方加工制作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結
算。
5.3 乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工制作。
5.4按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經檢驗不合格的，損失由乙方承擔。
5.5乙方安排現場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的各項管理規定。
5.6乙方在加工過程中應采取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。
第六條、試車、加工制作時限
6.1條乙方設備進場后甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費（元/米）由乙方自行承擔。
6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔 ?元的違約金。
6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長，經乙方通知甲方，甲方應在接到通知后2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個小時不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。
第七條、加工制作結算及價款支付
7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方 ?人員共同簽字確認 。
7.2付款方式：乙方根據甲方要求開具 ?發票后， 。
2、全部貨款不含稅。
第八條質保期： ?年，質保期內使用過程中如發現符合
8.1條原因的'，乙方負責在質保期內對產品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保范圍內。（如有）
第九條、法律責任
8.1制作結束后在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發現產品不符合圖紙要求或者出現不合格產品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失（ 元/米）并免費加工。不合格數量超過米的由乙方另行向甲方支付 元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。
8.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。
第九條、
9.1. ?如有異議，雙方可協商解決或通過訴訟解決。
9.2. ?本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份， 本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
甲方（蓋章） ?乙方（蓋章）
電 話：電話：
簽訂日期20**年 月 日
鋼材供貨合同 6
甲方：_______________（需方）
乙方：_______________（購方）
甲、乙雙方本著公平合理、誠實信用的原則，在充分協商一致的基礎上，就甲方開發的建設工程的鋼材采購達成如下條款，望共同遵守。
第一條、鋼材需求
因甲方開發的______工程建設的需要，甲方委托乙方定購該工程所需的各種型號、規格的鋼材共計______噸。
第二條、產品質量標準
現行國家標準執行。產品廠家：__________________等國標鋼材。
第三條、交貨地點、方式及期限
⑴乙方送貨到甲方______項目施工場地。
⑵甲方指定______，聯系電話：______為收貨經手人，乙方指定：______為供貨經手人，聯系電話：_____如因客觀原因，收貨經手人不能到場收鋼材的，甲方得另行指定收貨經手人同時以書面形式通知乙方，并對另行指定的收貨經手人的行為承認其法律效力。
⑶乙方嚴格按照甲方向乙方報送的鋼材計劃分期分批按時供貨，裝卸、運輸、過磅費用每噸元由乙方承擔，貨到付清。
⑷甲方應提前向乙方報送用材計劃，并經乙方送貨經手人簽字認可，如未經乙方送貨經手人簽字認可，導致乙方不能按時到貨，其責任由甲方自行承擔。
⑸乙方將鋼材送至甲方指定的地點后，甲方的收貨經手人應及時對乙方所送鋼材的數量進行核對，同時依據本合同第五條之規定對當次驗收的鋼材價格進行確認并在送貨單上簽字后作為結算依據。非因乙方代購鋼材有較大質量問題或所送鋼材規格與甲方報送的用材計劃不符合外，甲方不得拒絕收受貨物，否則甲方應承擔由此給乙方所造成的損失，包括但不限于運輸費用、裝卸費用；
⑹盤圓按電子衡稱過磅重量計算，螺紋鋼和圓鋼按理論點條計算。每次乙方代購總量與甲方報送的計劃供貨總量允許誤差在±___%的范圍內，在此范圍內，視為乙方代購數量符合甲方報送的計劃供貨量。
第四條、貨物驗收
甲方應在收到乙方鋼材的次日起___天內（法定節假日順延）將乙方所送鋼材送交法定檢驗機構進行檢驗。如甲方通過檢驗發現乙方所代購鋼材不符合本合同約定的質量標準，應在檢驗結果出來的當日起___日內書面通知乙方，并由乙方簽字予以確認。甲方怠于通知的，視為乙方代購鋼材的質量符合合同的約定。如乙方代購的鋼材不符合合同的約定，在甲方履行通知義務后，乙方應在收到通知之日起___天內調換貨物，并由乙方承擔裝卸、運輸費用。
第五條、鋼材價款結算、付款方式及期限
⑴甲方向乙方訂購的各種型號、規格的鋼材價格按供貨當日，甲、乙雙方的收、供貨代表在供貨單上簽字注明的價格視為甲、乙雙方確認的執行價格，該價格為不含稅的鋼材代購結算價格，甲方最終以此價格結算給乙方代收代付，由甲方盡納稅義務。
⑵甲方承諾委托乙方代為與第三方進行各種型號鋼材選購洽談，乙方可以不披露該第三方的信息。
⑶本合同采取乙方向甲方按量結算貨款的形式，每月的___號結算并支付所有代購的鋼材款項。
如甲方以未到期的銀行承兌匯票付款時，應按照中華人民銀行規定的該期內最高貼現利率承擔相應的利息。乙方委派為本合同貨款結算經辦人，甲方將款項轉到______賬號，否則由此給雙方造成的損失由甲方獨立承擔。
第六條、違約責任
⑴在甲方沒有違約的情況下，乙方應按甲方報送的計劃按時送貨，如因乙方無法定免責理由未按時送貨所導致甲方工地停工___天以上時，則由乙方向甲方承擔___萬元的經濟損失。
⑵甲方應嚴格按照合同約定按時支付乙方代購的貨款及傭金，否則，乙方有權停止送貨并有權要求甲方一次性支付全部貨款，并由甲方承擔逾期未支付的貨款總額每天千分之___的違約金。
第七條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，則由______市仲裁委員會仲裁。
本合同一式___份，雙方各執___份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
鋼材供貨合同 7
需方：_______________（甲方）
供方：_______________（乙方）
為了明確雙方權利義務，本著平等互利、誠實信用的原則。根據《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定，就乙方向甲方供應鋼材的有關事宜，達成如下協議共同遵守。
一、產品名稱、商標、型號、廠家
僅限于：乙方按甲方指定的品牌供貨。
二、數量
乙方向甲方的工地________廠房供應各種規格的建筑鋼材，總量約_____噸，按甲方鋼材實際進度供貨。
三、產品質量要求
1、螺紋鋼：按國家現行標準__________執行。
2、盤元：按國家現行標準__________執行。
3、帶肋鋼筋：按國家現行標準__________執行。
4、圓鋼：按國家現行標準__________執行。
四、產品價格確定，數量及交貨時間
價格確定：雙方按當天_____點(__________)價格為基準，來數量確定。甲方至少提前_____天（電話或傳真）通知乙方該批次交貨時間。乙方接到甲方（電話或傳真），且雙方在價格確認交貨地點：__________廠房確定當天各種型號鋼材價格。采購數量。_____后，由乙方負責在_____個工作日內供貨到甲方指定的施工現場。
五、運輸方式及費用
由乙方組織運送到目的地。運輸吊裝費_____元、工地下車費由甲方承擔。
六、發票
只開收據。
七、驗收方法、標準及異議
1、重量驗收及異議：
所有螺紋等直接按理論計重。盤元鋼筋過磅計重：若磅差在±_____‰以內，重量以乙方的車庫磅單為準；若磅差超過±_____‰，復磅，按復磅重量結算。重量異議應在收到貨物后_____小時內在保留原包裝的情況下提除。逾期或已無原包裝則視為乙方貨物符合合同規定。復磅過程中產生的費用由過錯方承擔。
2、質量驗收及異議：
采用先驗收后使用的原則。甲方在使用鋼材前必須在檢測機構進行抽樣質檢，質檢合格后方可使用；若甲方為檢驗就使用，所造成的一切損失由甲方自行負責。甲方收到貨物后如對乙方貨物由質量異議，應在貨到工地_____個工作日內書面通知供方，逾期視為乙方貨物符合合同規定。對于該質量異議，供方接到通知后應送相關質檢部門復查，檢驗合格后方能使用，若復檢不合格，供方需無條件在_____日內另行組織供貨到施工現場。此外，甲方對于乙方所供鋼材的外觀質量在交貨時已經確認，甲方不得以乙方所供鋼材外觀質量有問題為由而退貨或者向乙方追究責任。
八、結算和支付
1、結算依據：每批次鋼材重量和金額以雙方指定人員簽字為準。雙方簽字的送貨單為結賬原始憑據。
2、甲方按每次分批計劃付款（_____噸付款一次），乙方按甲方分批付款計劃送貨；如甲方采用貨到付款，則應在收到鋼材后_____日內付清全款。
3、在墊滿_____噸后，以后每月所供鋼材實行月結，在次月_____個自然日內付清所供鋼材款、吊運費。
4、支付方式：以轉賬支票、現金、電匯方式支付。
九、違約責任
1、因甲方未能按本合同第八條規定支付乙方所有款項的，經乙方催收無果視為建房違約。且甲方應按以下標準向乙方支付違約金：未付款部分從約定付款日的次日起按每噸每天_____元計算，支付實際占用天數資金占用費，直至付清所有款項為止。
2、乙方應按本合同約定的時間和數量向甲方供貨。如果乙方遲延供貨，須按按供貨部分總金額以每天_____‰的標準付違約金給甲方（自然災害及道路等客觀原因除外）。
3、未經雙方同意任何一方不得擅自變更和終止合同。若給對方造成損失的，根據實際情況補償對方。
十、債權實現的方式
1、乙方有權按甲方所欠金額對甲方存于庫房的鋼材或其他物品進行同等金額處理；
2、甲方無庫存時。乙方有權對甲方名下的財產進行處理。
十一、合同爭議解決方式
因履行合同發生爭議，雙方友好協商解決。協商不成的，由無過錯方選擇法院提起訴訟。
十二、本合同一式_____份，供需雙方各_____份，且均具有同等法律效力；本合同經雙方簽字蓋章后生效。
十三、其他約定事項
甲方因違約，乙方有權停止甲方施工且甲方不得以任何理由和借口自行或者另外尋求供貨商采購鋼材乙方不能滿足甲方供貨需求的情況除外。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
鋼筋供貨合同 8
買受人(以下簡稱甲方)：
出賣人(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方采購建筑用鋼筋事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、項目名稱：領秀。裕州印象1區
2、項目地址：方城縣龍泉路西段
3、施工單位：紅旗渠建設集團
二、供貨范圍及要求：
1、供貨范圍：鋼筋線材、二級螺紋、三級螺紋及圓鋼，具體規格按照甲方工程實際需要訂貨。
2、供貨要求： 在乙方供貨期間，如因市場原因造成個別品種無法按照合同約定的廠家供貨，需要調整時，乙方必須提前通知甲方，經甲方落實并以書面形式確認后，方可實施。
三、價格及結算方式 ：
乙方所供鋼材按甲方收貨當日市場價 結算。
四、收貨人員的約定
甲方負責到場鋼材的收貨、驗收工作，甲方指定：曹松青，劉森為收貨人員，甲方應確保鋼材到現場后由該人員簽收確認。
五、驗收標準、方法及提出異議期限。
1、驗收標準：執行按國家、行業質量標準。
2、驗收方法：
2.1數量驗收：線材過磅，羅紋鋼檢尺，無損耗。
2.2質量驗收：貨物進場后，甲方、乙方、監理單位、總包單位共同對貨物的規格、型號、數量、產品外觀進行初驗。初驗合格后在四聯單上共同簽字，作為結算的依據之一。最終以方城縣建筑材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告為準。
2.3隨附單據：貨物進場時，乙方應隨貨提供該批次鋼筋的出廠檢驗合格證書、檢驗報告、材質單給甲方及監理單位備案。
六、違約責任
1、如鋼筋初驗不合格，乙方負責在當日調換，否則視為乙方違約，甲方有權單方解除合同。
2、如因乙方提供的隨附單據有誤造成鋼筋無法進場，乙方須于次日補齊，逾期未補齊，則視為該批鋼筋不合格。該批鋼筋做退場處理，乙方承擔違約責任，甲方有權單方解除合同。甲方解除合同時，乙方除應首先按每逾期一天(逾期期間按應供貨日至實際供貨日或甲方解除合同日計算)按該批貨貨值5%承擔違約金外，還應賠償甲方其他所有損失。
3、如因乙方供貨不及時造成甲方的一切損失均由乙方承擔。乙方每遲延24小時，甲方有權扣除乙方5%的貨款作為賠償金，若實際損失超過此比例，以實際損失為準。超過48小時不能及時供貨，甲方有權單方解除合同。甲方解除合同時，乙方除應首先按每逾期一天(逾期期間按應供貨日至實際供貨日或甲方解除合同日計算)按該批貨貨值5%承擔違約金外，還應賠償甲方其他所有損失。
4、如鋼筋未能通過南陽市建筑材料質量監督檢驗站檢驗，則由施工單位二次送檢，乙方承擔二次檢驗的費用。如二次檢驗仍不合格，則所有不合格材料退場，甲方有權單方解除合同，乙方應首先按該批次貨值100%向甲方支付質量不合格違約金，并承擔由此產生的一切法律責任、賠償甲方所有損失。
本合同自雙方簽章起生效。本合同一式貳份，雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材供貨合同 9
甲方：______________________________
乙方：______________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，依照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、鋼材情況
（如有多個規格型號，應另設合同附件，寫為見合同附件）
1、鋼材名稱：螺紋鋼（詳見鋼材明細表）
2、材質：詳見鋼材明細表
3、規格：_______________
4、生產廠家：__________鋼鐵廠
5、計量單位：_____噸
6、訂購數量：__________
但多出的數量也不得超過訂購數量_____%，按實際需要描述)。
鋼材的質量要求為：符合國家標準_______________
第二條、價款
1、合同價款：_____元，大寫：_______________元。
2、實際結算價款按照供貨數量乘以鋼材單價計算。
第三條、付款方式
1、支付方式：貨到工地驗收合格后付至合同總價款的_____%。留合同總價款的_____%作為材料質保金_____年
2、支付時間：____________________
第四條、交貨期限交付期限按附表所列
_________________________
第五條、鋼材的運輸及交貨地點
1、鋼材運輸由乙方負責，裝卸由負責，裝卸中人員受到的損害及造成的損害由負責。
2、采用汽運方式運輸。
3、運雜費用由乙方承擔。
4、交貨地點：_______________，到達交貨地點前的風險由乙方承擔。（對在途風險進行約定）
5、送貨人員必須遵守甲方施工現場的安全規定，裝卸車過程必須聽從甲方現場人員的指揮及安排。
第六條、合同爭議解決方式
因履行合同發生爭議，雙方友好協商解決。協商不成的，由無過錯方選擇法院提起訴訟。
本合同一式_____份，供需雙方各_____份，且均具有同等法律效力；本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
鋼結構彩鋼板安裝合同 10
第六條 生活管理
一、乙方工人進場后，由甲方提供住宿條件及水電。
二、生活需用之糧食、油類，由乙方自理，甲方應在醫療、衛生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，經其負責人簽字同意，可在甲方就醫，醫療費用由乙方負責按月付清。
第七條 材料供應管理由甲方負責。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負責。
第八條 施工機具
一、腳手架及腳手架搭設由甲方負責；吊車由甲方提供，并保證正常使用需要。以 上費用由甲方承擔。
二、手持操作工具，由乙方負責。
三、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
第九條 現場管理
一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，本工程乙方應投入足夠的現場技術人員及勞動力。在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃進度，材料供應等工作雙方應密切配合，確保工期。
二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產，愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴格偷拿現場用料，如違反現場管理制度和不法行為，甲方有權采取必要措施，乙方應承擔法律責任，并負責賠償經濟損失。
三、分包人員要保持相對穩定，出入施工現場要佩戴工作標志，不準合同外人員出入現場和住宿。
四、甲方現場人員應積極配合乙方的機械調配和腳手架搭設，并保證材料的及時進場，以確保工期的完成。
第十條 違約責任
一、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃安排造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
二、乙方必須按合同規定的工期及質量要求按期完成，否則每逾期一天，應償付給甲方按分包工程人工費4%的逾期違約金。如按約定工期每提前一天，甲方獎勵乙方分包人工費的1%。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應負款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給雙方逾期付款違約金。
第十一條 附則
一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向建筑物所在地的區、縣經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴。
二、本合同一式三份。甲方兩份，乙方一份。
三、本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后失效。
總包單位：(蓋章)身份證：電 話：
分包單位：(蓋章)身份證：
電 話： 法人或委托代理人： 法人或委托代理人：
鋼結構彩鋼板安裝合同范文三
(甲 方)：
(乙 方)：
根據中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建筑工程管理條例》、《民法通則》等相關法律、法規為明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本合同。
第一條、 工程項目
1. 工程名稱及地點：花牛鎮元柳村
2.工程內容：甲方委托乙方安裝(30米冷庫、20米冷庫)冷庫板安裝及吊頂人工費施工。
工程面積：安裝面積1300平方米
3. 工程總造價(不含稅)為：大寫￥ 小寫￥ 。
4.工期要求：土建完工后，乙方具備施工條件后， 天內安裝完畢。(工期從乙方正式進駐開始施工之日起算，到乙方通知甲方驗收之日止，工程驗收及決算時間均不算在工期內)
5、工程質量合格以現行的行業國家施工驗收規范為準。
第二條、施工準備
一、 甲方：
1. 負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及臨時用場地。
2. 組織有關人員進行圖紙會審，協調解決有關技術問題。
二、乙方：
1. 負責組織人員進行圖紙的審閱和放樣。
2. 按照甲乙雙方約定和工期要求、質量要求組織施工。
3. 遵守各項管理規定。
4. 根據甲方排定的工期組織各分項工程的施工。
第三條、施工期限及簽證
一、如遇下列情況，乙方順延工期。
1. 不屬于包干范圍內的設計變更，追加工程或由于甲方的原因而影響進度時，工程順延時間另行協商；
2. 進場后，發現工地現場不具備施工條件、無法正常施工或缺少許可證件的，工期順延至具備進場施工條件和領取施工許可證時。
3.因人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家強制性規范要求停止作業的，工期順延；
4.非施工單位施工的前一工序未完成，導致施工單位停工等待的，工期順延；
5.合同和法律、法規、規章規定的其他可以順延工期的情況。
第四條、工程款支付及結算
該合同簽訂后，五日內付工程人工款計人民幣￥ 元整；工程驗收合格后支付 萬元；余款 (余款最好不要超過總工程款的30%)除質保金 %外交付合格后2個月內結清。質保金待冷庫試壓之后，符合現行國家驗收規范，合格后一次性付清。
第五條、法律責任
1. 因施工造成工程質量不符合國家規定的，乙方負責無償修理或者返工，由此造成逾期交付的，由乙方負責，并承擔由此產生的后果責任。
2. 甲方未能按照合同規定履行自己應負的責任。
第六條、附則
1. 本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份。
2. 本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。
3.本合同簽訂后，甲乙雙方如需對工程提出修改或增減時，經雙方協商一致后可以簽訂補充協議，作為本合同的的補充合同。費用雙方協商另行計費。
4.質保期： 年，乙方負責在質保期內對工程進行免費維修，但如非因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保范圍內。
5. 如有異議，雙方可協商解決或通過 法院解決。
6. 乙方負責提交甲方要求的各種資料，材質合格證等。
7.安全：遵守甲方的安全管理規定和要求，不得違章操作，違章指揮，如由于違章出現安全事故由乙方負責。
甲方： 乙方：
年 月 日
鋼筋供貨合同 11
甲 方(需方)： 地 址： 電 話： 傳 真：
乙 方(供方)： 地 址： 聯系人： 聯系人電話：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，本著平等互利、誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，達成本合同，以資共同遵守。
一、 合同貨物
甲方向乙方采購的貨物名稱、品牌、規格型號、質量標準、生產廠家(產地)、數量、單價和合同總價詳見附件《供貨明細表》。
二、 貨物交付
1、 供貨時間：乙方應在 年 月 日前或者在甲方發出書面供貨通知后 天內按照甲方要求將該批貨物運至供貨地點。
2、 供貨地點： 項目工地，即： (工程地址)。
3、 收貨負責人：甲方委派 為收貨負責人，身份證號： ;聯系電話： 。乙方應將貨物交付給甲方的收貨負責人，并辦理驗收、交接手續。乙方將貨物交付給任何其他人均視為未交付，損失由乙方承擔。
4、 包裝、運輸和裝卸：乙方負責貨物的包裝、運輸和裝卸并承擔費用，確保貨物完好無損地按時交付給甲方。本合同簽訂時，乙方已詳細了解甲方施工現場的各項管理規定及注意事項，乙方送貨人員和運輸車輛應當遵守，否則，責任
5、 到貨驗收：貨物運送至供貨地點，并在甲方指定地點卸貨后，乙方送貨人員應當與甲方收貨負責人共同辦理到貨驗收。
(1) 乙方應當出具貨物的合格證書、出廠檢測報告等相關質量證明文件(加蓋乙方公章)，進口貨物還應當提供報關單等憑證。乙方未能提供上述資料的，甲方有權拒收。
(2) 甲方對貨物的品種、規格型號、數量、外面包裝當場查驗核實。對貨物有異議的，甲方有權當場拒收。甲方也可以收到貨物后 日內向乙方提出書面異議，經雙方核實確屬乙方責任的，甲方有權退貨。
(3) 甲方有權從貨物中封存樣品并對每批貨物進行質量復檢。貨物質量不符合技術質量標準的，甲方有權退貨。
6、 交付：到貨驗收合格后，乙方應將貨物、產品合格證等質量證明文件、使用說明及保修文件、其他配套物品和資料等全部交付給甲方，由乙方送貨人員與甲方收貨負責人共同簽字確認，雙方簽字確認之? 驗收不合格，甲方拒收或退貨的，乙方負責退換貨并承擔增加的費用和給甲方造成的損失。
7、 風險轉移：雙方簽字確認前，該批貨物的毀損、滅失風險由乙方承擔，此后風險由甲方承擔。
三、 安裝
1、 貨物如需安裝的，由乙方負責在貨物交付之日起 日內完成安裝、調試工作，安裝、調試完成后，乙方應申請甲方驗收，驗收合格的，由甲方收貨負責人簽字確認；驗收不合格的，乙方負責在 日內進行修復并重新提交驗收，如驗收仍不合格的，甲方有權退貨。
2、 貨物安裝、調試過程中，因乙方原因造成的人員傷亡或財產損失，責任由乙方承擔。給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
四、 質量保修和售后服務
1、 乙方貨物的質保期為 年，自貨物交付之日起計算，質保期內出現產品質量問題的，乙方負責免費維修或更換。
2、 乙方負責向甲方提供724小時售后服務保障，售后服務電話為： 。乙方貨物在質保期內出現質量問題的，乙方須在接到甲方通知后 日內派員到現場進行維修或更換。
五、 貨款支付
1、 雙方約定按以下第 種方式付款：
(1) 按月付款：甲方于本合同簽訂之日起 日內支付合同總價款 %計 元的預付款，每月 日前支付上月供貨貨款的 %，本合同約定的貨物全部供應完畢后 日內甲方支付剩余貨款的 %，余款作為質量保證金，甲方在質保期滿后 個月內一次性支付完畢。
(2) 按供貨量付款：甲方于本合同簽訂之日起 日內支付合同總價款 %計 元的預付款，乙方每供貨達到 后 日內，甲方支付該批貨物價款的 %，本合同約定的貨物全部供應完畢后 日內，甲方支付剩余貨款的 %，余款作為質量保證金，甲方在質保期滿后 個月內一次性支付完畢。
(3) 其他方式： 。
2、 乙方在收取貨款時應向甲方提供普通完稅發票，發票抬頭為： ，發票號碼應與稅務登記號碼相對應。乙方不得出具假發票或用其他公司發票加蓋乙方公章頂替，否則，甲方有權暫停支付貨款直至乙方提供符合要求的發票時止，責任由乙方承擔。
六、 違約責任
1、 甲乙雙方未按照約定履行合同義務的，應賠償給對方造成的實際損失。
2、 乙方逾期交貨的，每逾期一日應按逾期交貨價款的 %向甲方支付違約金；逾期交付超過 日的，甲方有權解除合同。如乙方逾期交貨給甲方造成損失的，包括但不限于工期延誤的違約賠償金等，由乙方承擔賠償責任。
3、 貨物質量不合格給甲方造成損失的，乙方應向甲方支付違約金 元，違約金不足彌補給甲方造成的損失，乙方還應承擔賠償責任。
七、 合同解除和終止
1、 經雙方協商一致，可解除本合同。
2、 依照法律規定或合同約定單方解除本合同的，合同自解除通知送達對方之日解除。
3、 如甲方與工程發包方之間的合同提前解除時，乙方應同意甲方將本合同權利義務概括轉移給第三方，并給予配合。如甲方未將本合同權利義務轉移，且本合同不能繼續履行的，雙方均可解除合同。
4、 雙方合同義務全部履行完畢后，本合同終止。
八、 解決爭議的方式
因本合同所發生的爭議，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、 其他約定事項
1、 甲方分支機構總經理 為甲方的委托代理人，本合同以及合同履行過程中涉及的補充協議、結算文件、付款計劃、欠款說明等一切文件必須由其簽字并加蓋甲方公?
2、 合同未盡事宜，由雙方簽訂書面補充協議，補充協議與本合同不一致或相沖突的，以補充協議為準。
3、 本合同附件作為合同有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
4、 本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。
5、 補充條款：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
鋼材供貨合同 12
需方：
供方：
根據相關法律、法規，雙方在誠實信用，友好協商的情況下訂立本合同：
一、雙方議定：達成每批鋼材的成交，以當日送貨單數據為收款憑證(單價隨行就市但不含稅)。
二、質量標準：按照國家現行檢驗標準，達到合格產品，并交附鋼材產品質量證明書。
三、費用負擔形式：由供方負責運到車費、磅費、吊機費。
四、驗收計款標準：鋼材重量以原始磅碼單為基礎，到需方指定的標準地磅過磅為準。
五、結算付款方式及期限：按當批成交協議條件，以送貨單款項及日期為準八天內開收票當天日期的支票付清貨款給供方，并保證支票在簽發日期內有效到帳給供方；一經交貨，需方不能以任何形式或其內部審批流程作借口，延誤付款時間。
六、責任事項：
①供方提供的產品必須合格，達到國家的質量要求；否則供方負責退貨，其中吊機費、磅費和化驗費由供方負責。
②需方必須依時付款，否則供方要運走所供鋼材，由需方負責賠償雙程的運費100元/噸、吊機20元/噸、磅費3元/噸、入倉費15元/噸，并且不能動用供方的鋼材，已用部分必須在三天內付清貨款。不夠抵當之貨款，按需方現有的物資折價相抵，由此所引起的一切后果、責任及經濟費用由需方負全責。 ③如需方不能按時付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原貨款的基礎上再按每噸每日增加10元作為補償費用給供方，直到需方付清貨款為止。
④供方須保證鋼材如數卸貨，嚴禁送貨、卸貨過程中出現偷盜行為，以一罰十。為了防止各種重量紛爭事情，雙方均有責任監督司機及地磅的欺騙行為，如防止司機放水、掉雜物或地磅短差事情，需方必須派兩人以上負責收貨及監督。 ⑤需方對所供鋼材如有任何異議問題，應在收貨后三天內提出，并且不能動用供方的鋼材，以便驗證，驗證無任何問題方可使用，三天過后需方自負一切責任。
七、履行合同期間，遇到爭議或糾紛，盡量友好協商解決，若雙方協商不成，依本合同為準則，向雙方當地的仲裁委員會或人民法院申訴解決。
八、其它約定事項：需方指定簽收人員是： 聯系電話： 。
九、本合同一式兩份，具有同等約束力，蓋章簽訂日起與日后送貨單同時生效。
十、備注：
需方：
____年____月____日
供方：
____年____月____日
鋼材供貨合同 13
甲方：______
乙方：______
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，依照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、鋼材情況（如有多個規格型號，應另設合同附件，寫為見合同附件）
1、鋼材名稱：螺紋鋼（詳見鋼材明細表）
2、材質：詳見鋼材明細表
3、規格：____________
4、生產廠家：漣源鋼鐵廠
5、計量單位：噸
6、訂購數量：510
但多出的數量也不得超過訂購數量%，按實際需要描述）。
鋼材的質量要求為：符合國家標準
第三條、價款
1、合同價款：7683600元，大寫：柒佰陸拾捌萬叁仟陸佰元。
2、實際結算價款按照供貨數量乘以鋼材單價計算。
第四條、付款方式
1、支付方式：貨到工地驗收合格后付至合同總價款的80 %。留合同總價款的20 %作為材料質保金一年
2、支付時間：__________________
第五條、交貨期限交付期限按附表所列。
第六條、鋼材的運輸及交貨地點
1、鋼材運輸由乙方負責，裝卸由負責，裝卸中人員受到的損害及造成的損害由負責。
2、采用汽運方式運輸。
3、運雜費用由乙方承擔。
4、交貨地點：韶山青年水廠，到達交貨地點前的風險由乙方承擔。（對在途風險進行約定）
5、送貨人員必須遵守甲方施工現場的安全規定，裝卸車過程必須聽從甲方現場人員的指揮及安排。
甲方（蓋章）：______
____年____月____日
乙方（蓋章）：______
____年____月____日
鋼材供貨合同 14
合同號： 買方（甲方）： 簽訂地點：團風
賣方（乙方）： 簽訂時間：20xx年00月00日
經友好協商達成如下買賣協議：
一、定義
1.1“合同”指本合同以及與其相關的訂單、附件和補充規定。
1.2“價格”指由雙方商定的產品和服務的價格。
1.3“產品”指相關訂單所列產品。
1.4“服務”指相關訂單所列的服務。
1.5“訂單”指甲方發給乙方的包含產品型號、數量、價格、交貨條款、交貨時間、支付條款等內容的正式訂貨通知，是唯一授權乙方按照本合同履行交貨義務的文件。
1.6“生效訂單”指經甲、乙雙方確認蓋章后的訂單。
二、合同組成長期供貨合同1、依據本合同所制定的訂單、補充訂單及相關修訂書，與合同構成一個統一的整體，與本合同具有相同的法律效力。
三、價格條款
3.1價格：乙方按照一定的價格向甲方提供產品和服務。生效訂單中被甲方確認的價格是甲方應付給乙方貨款的唯一憑證。除非雙方另有約定，乙方無權以任何理由要求甲方支付訂單價格以外的其他任何款項。
3.2乙方提供給甲方的產品價格不能高于同條件下其提供給其他用戶的產品價格。
3.3報價：乙方接到甲方詢價單后，需盡快報價，盡量按照詢價單中要求報價的日期之前向甲方報價，乙方應以最優惠價格向甲方報價。在供貨數量發生較大增長時，甲方有權要求乙方重新調整產品的價格。乙方對甲方的報價必須基于誠實的能夠成交基礎上。若乙方連續三個月的報價均未能成交一次，甲方有權取消乙方的供應商的資格。
四、訂單
4.1詢價單下達：甲方以傳真或電子郵件的形式下達詢價單給乙方。
4.2詢價單確認：收到甲方發出的詢價單后，乙方應在當日確認是否收到訂單，并應在收到詢價單后的工作日內予以報價。乙方以傳真或電子郵件的方式傳回報價單，所報價格應為乙方可以履行價格，若在合同期內乙方所報價格應乙方原因兩次以上能履行，甲方有權取消乙方的供應商資格。
4.3簽訂訂單：甲?
4.4 執行訂單：甲方應向乙方提供有效的技術標準、檢驗標準等技術要求，乙方應嚴格按照要求供貨。
4.5交貨期：除非甲方要求或同意，乙方的交貨時間不得提前、遲延，否則，均視為乙方不按時交貨，甲方有權拒收，甲方同意提前收貨的，乙方應當向甲方支付倉儲費及其它費用。
4.6取消訂單：由于市場變化或其他不可預測因素導致甲方對產品需求發生變化，甲方有權取消生效訂單。在此情況下，雙方將協商取消訂單前產生的成品、半成品的處理方案以及對乙方可能造成損失的補償辦法。
五、交貨
5.1交貨：本合同下的交貨指，乙方將產品運送到甲方在團風的工廠交付給甲方，或運送到甲方指定的其它交貨地點交付給甲方指定的收貨人，并同時提供有關產品的送貨單和加蓋乙方公章產品質量證明書一式六份，并承擔交貨前的一切費用。
5.2 乙方應按照生效訂單約定的交貨時間交貨。生效訂單對交貨時間沒有約定的，乙方應當在該生效訂單生效之日的第30日交貨。
5.3 交貨前日，乙方應以通知甲方收貨人員，該通知應包括訂單號碼、乙方名稱、交貨日期、產品、數量等內容。
5.4 交貨數量不能滿足訂單的，乙方應當提前日通知甲方，甲方按實際交貨數量進行接收。否則，甲方可根據乙方交貨情況，決定取消或調整訂單，由此造成乙方庫存，甲方不承擔任何責任。
5.5 交貨數量多于訂單數量的，乙方應當提前日通知甲方，甲方同意接收的，雙方按實際交貨數量進行接收，否則，甲方不承擔接收多余產品的責任。
5.6 收貨數量、收貨時間以貨物經甲方或其指定收貨人的接收部門檢驗合格入庫為準。
六、風險及所有權轉移
6.1在甲方工廠將產品交付給甲方之前，或在甲方指定的交貨地點將產品交付給甲方之前，產品毀損滅失的風險由乙方承擔；在此之后，產品毀損滅失的風險由甲方承擔，產品的所有權轉移給乙方。
七、包裝
7.1除甲方指定特殊包裝方式外，包裝物應由乙方提供并自負費用。包裝產品標識應包含乙方名稱、產品名稱、規格、材質、數量。
7.2乙方應采用合適的安全包裝方案，要求包裝單件的重量不超過15T。
八、品質控制
8.1乙方所提供的產品必須符合甲方提供的驗收標準。
8.2甲方應在產品達到交貨地點后 權予以拒收。屬于批次不合格的，甲方有權要求全部退貨。
8.3生產過程中，甲方發現乙方交付的產品存在質量問題的，甲方可要求乙方退貨、更換合格產品或退還相應價款，乙方承擔由此給甲方造成的損失。
8.4甲方產品投入流通后，甲方發現乙方產品存在質量問題的，甲方可要求乙方提供合格產品，乙方承擔由此給甲方造成的包括修理費在內的相關損失。
8.5 乙方為其產品提供為期產品出現質量問題（不包括甲方使用不當、其他非乙方原因造成），乙方承諾免費維修或免費更換。
8.6針對每個交貨批次的產品，乙方均應附上出廠常規檢測報告、產品質量證明書，以供甲方質檢部確認。
8.7乙方提供的產品不合格的，如甲?
九、付款
9.1 具體結算方式以訂單確認的結算方式為準，乙方訂單履行完畢雙方簽署應付款確認書，或各自生成應付款、應收款數據。
9.2乙方應當在該付款日的
9.3 根據乙方申請，甲方同意提前付款的的，甲方將按照其制定的經營政策中的利率從應付給乙方的貨款中扣除提前付款期間的利息。
9.4甲方的任何付款均將匯入乙方事先指定的銀行賬戶內。
十、保證條款
10.1乙方做出下列陳述和擔保：
10.1.1對本合同的執行不會違反與其相關的任何合同條款、責任、法律、法規和法令；
10.1.2提供的產品符合本合同的產品質量條款、技術標準和規范的要求，且在這種要求下使用是安全的； 10.1.3遵守“價格條款”的有關規定，不進行欺詐性報價。
十一、合同解除
11.1乙方出現以下情形之一的，甲方有權提前解除合同、取消訂單：
不按照履行到期義務，導致甲方的合同目的不能實現；
不按照履行到期義務，經甲方催告后3天內仍不履行的；
不按照履行到期義務，經甲方催告后不能提供合理解釋的；
提出破產申請或被他人提起破產申請的；
經營狀況嚴重惡化；
有轉移財產、抽逃資金，逃避債務的行為；
喪失誠信信譽；
甲方可以解除合同的其它情形。
11.2解除本合同的，不影響甲方提起損失賠償的權利。
十二、不可抗力
12.1不可抗力系指雙方在締結合同時所不能預見、并且它的發生及后果是不能克服和不能避免的客觀情況（指戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震以及其它經雙方同意不可抗力的事故）。一方因不可抗力導致遲延履行、不能履行合同的，根據不可抗力的影響，可以部分或全部免除責任，但事件發生方應當在此等事件發生后，立即通知另一方，并在事件發生后15天內向對方發出事件發生地點有關政府部門或商會出具的證明，以證實不可抗力的存在。
12.2一方遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
12.3在此條件下，乙方仍有義務竭盡全力盡快交貨。如不可抗力事件持續四周，甲方有權解除合同。 十三、違約責任
13.1乙方的產品不符合質量要求的，甲方可要求乙方更換、退貨、減少或者退還貨款。甲方提出更換的、乙方應在接到通知后立即補送新的合格品，超過合同交貨期的，仍將判定為延期交貨。
13.2對于不合格產品、多余產品及被取消訂單下的產品（即甲方可退還給乙方的產品），乙方應在甲方通知的時間內取走；超出規定時間仍未取走的，甲方可為乙方辦理退還手續，費用由乙方承擔，在此期間發生產品丟失、損壞、減量、變質的，損失由乙方承擔。
13.3乙方已預見到其提供給甲方的產品可能作為部件被用于甲方制造的成品中，乙方提供的產品的質量不符合要求，不論此類瑕疵發現于甲方生產其成品過程中，還是于甲方將成品售出或最終用戶使用過程中，乙方均應承擔更換或維修的義務，并賠償甲方因此受到的損失。甲方除扣除乙方提供的有質量問題的產品貨款外，必要時，還要按照有問題產品的貨值的 200 %對乙方處罰。
13.4甲方售出或最終用戶使用甲方的成品過程中，因為乙方提供的產品存在瑕疵造成他人人身、財產損失的，乙方應承擔賠償責任，甲方因此先行承擔賠償責任的，甲方有權向乙方追償。
13.5 乙方不能按期交貨，乙方應將不能按期交貨的情況或更改后的交貨日期和交貨數量立即通知甲方。在無其他特殊情況的前提下，乙方如不能按合同規定時間到貨，每日按生效訂單未交貨（或未及時交貨）部分金額的 1‰ 賠付，同時，乙方還應賠償由于甲方向第三方采購同類產品所造成的采購差價損失，或賠償甲方停產待料所造成的損失。
13.6 甲方逾期支付貨款的，每逾期一日，按照逾期付款金額的1‰向乙方支付違約金。
十四、合同期限
14.1本合同有效期自月日。
14.2 本合同期限屆滿后，在此之前生效的、但未履行完畢的訂單仍應得到繼續履行。
14.3 本合同期限屆滿后，雙方希望繼續合作的，雙方將協商訂立新的合同，在未訂立新的合同之前，本合同繼續有效。
十五、法律適用
15.1本合同的成立、效力、解釋以及爭議的解決，均適用中華人民共和國的法律。
十六、糾紛解決
16.1 有關本合同的爭議雙方應通過友好協商解決。如果通過友好協商不能得到解決的，雙方同意由團風縣仲裁委員會裁決，仲裁地點在團風縣。
十七、一般條款
17.1修訂：本合同的修訂僅能以雙方授權代表簽署/蓋章的書面文件進行，該類文件是本合同的有效組成部分。
17.2 轉讓：未經對方事先書面許可，任何一方不得將本合同下的權利、義務轉讓給其附屬機構或第三方。 17.3乙方人員：乙方須確保其人員在甲方場所進行服務時遵守甲方的有關規定。
17.4 不正行為：乙方不得向甲方員工提供任何酬金、禮物、饋贈。甲?
17.5部分失效：如果本合同的任何條款被司法機關裁定在某些方面無效，且這種不可執行性不會對雙方在本合同中的權利造成實質性的影響，則本合同的其他條款繼續有效。
17.6 棄權：本合同的有效棄權須經棄權方書面簽署和對方確認；一方對另一方不履行本合同的義務和責任的某些事件放棄追究但并不表示對以后發生的事件也放棄追究。
17.7信息傳遞：當一方的有關基本信息發生變化（如地址、賬號、法定代表人等），可能對雙方的合作產生影響時，應將變化信息立即書面通知另一方。任何一方給另一方的通知都應以書面形式包括傳真或電子郵件的形式傳遞。
17.8 生效：本合同經雙方授權代表簽字及/或蓋章生效。
17.9合同份數：本合同一式兩份，雙方各執一份，有同等的法律效力。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
法定代表人： 法定代表人：
代理經辦人： 代理經辦人：
銀行帳號： 銀行帳號：
開戶行： 開戶行：
鋼材供貨合同 15
需方：
供方：
根據相關法律、法規，雙方在誠實信用，友好協商的情況下訂立本合同：
一、雙方議定：達成每批鋼材的成交，以當日送貨單數據為收款憑證（單價隨行就市但不含稅）。
二、質量標準：按照國家現行檢驗標準，達到合格產品，并交附鋼材產品質量證明書。
三、費用負擔形式：由供方負責運到車費、磅費、吊機費。
四、驗收計款標準：鋼材重量以原始磅碼單為基礎，到需方指定的標準地磅過磅為準。
五、結算付款方式及期限：按當批成交協議條件，以送貨單款項及日期為準八天內開收票當天日期的支票付清貨款給供方，并保證支票在簽發日期內有效到帳給供方；一經交貨，需方不能以任何形式或其內部審批流程作借口，延誤付款時間。
六、責任事項：
①供方提供的產品必須合格，達到國家的質量要求；否則供方負責退貨，其中吊機費、磅費和化驗費由供方負責。
②需方必須依時付款，否則供方要運走所供鋼材，由需方負責賠償雙程的運費100元/噸、吊機20元/噸、磅費3元/噸、入倉費15元/噸，并且不能動用供方的鋼材，已用部分必須在三天內付清貨款。不夠抵當之貨款，按需方現有的物資折價相抵，由此所引起的一切后果、責任及經濟費用由需方負全責。 ③如需方不能按時付款，要求延期，供方同意后，需方每延期一天，在原貨款的基礎上再按每噸每日增加10元作為補償費用給供方，直到需方付清貨款為止。
④供方須保證鋼材如數卸貨，嚴禁送貨、卸貨過程中出現偷盜行為，以一罰十。為了防止各種重量紛爭事情，雙方均有責任監督司機及地磅的欺騙行為，如防止司機放水、掉雜物或地磅短差事情，需方必須派兩人以上負責收貨及監督。 ⑤需方對所供鋼材如有任何異議問題，應在收貨后三天內提出，并且不能動用供方的鋼材，以便驗證，驗證無任何問題方可使用，三天過后需方自負一切責任。
七、履行合同期間，遇到爭議或糾紛，盡量友好協商解決，若雙方協商不成，依本合同為準則，向雙方當地的仲裁委員會或人民法院申訴解決。
八、其它約定事項：需方指定簽收人員是： 聯系電話： 。
九、本合同一式兩份，具有同等約束力，蓋章簽訂日起與日后送貨單同時生效。
十、備注：
需方： 供方：
代表人： 代表人：
身份證號碼： 身份證號碼：
年 月 日
鋼材供貨合同 16
供貨方 （甲方）：
需求方（乙方）：
乙方因工程建設需要，向甲方購買鋼材，為了明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商訂立以下條款：
一、乙方工程建設需要的鋼材全部從甲方處購買，未經甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買鋼材，如有違約乙方應向甲方支付總貨款日__________的違約金，并在十日內一次性支付剩余全部貨款，同時甲方有權單方解除合同。
二、供貨數量及時間約定
（一）乙方根據工程進度，分期分批向甲方購進所需鋼材，乙方每次需貨時應提前三日通知甲方所需鋼材的規格、型號、數量，以書面計劃單告知甲方，以便甲方組織貨源。
（二）乙方指定廠家如發生停產或斷貨，甲乙雙方協商選擇其它廠家貨源。
（三）甲方接到計劃后，應在24小時內進行確認后，三日內將該批鋼材送到乙方工地，節假日可延期。
三、由于鋼材市場價格變動頻繁，每批鋼材的價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方協商確定。
四、鋼材接收驗收方式
（一）采用雙方在交貨地點以檢尺的方式按理論重量計算。
（二）乙方收到鋼材后應先進行檢測，合格后方可使用。如乙方不及時做材料質量鑒定，盲目毀壞或使用，甲方概不負責。
（三）如有質量問題，應在收到鋼材之日起三日內書面通知甲方，可進行復檢，復檢再不合格，并提出相關的檢測報告，否則該批鋼材的質量視為合格。
（四）經雙方確認鋼材質量確實不合格，甲方應將質量不合格的鋼材運回，所產生的費用甲乙雙方協調解決。但甲方不承擔其它責任，同時甲方在三日內調換合格鋼材，送到乙方工地。
（五)乙方所需要的鋼材在甲方送到工地后，由乙方委派人清點卸車，并在送貨欠款協議單上簽字為準(含數量及價格）。
五、付款方式
（一)甲乙雙方約定，第一批鋼材由甲方墊付______噸，甲方將該批鋼材送到乙方工地當日起，乙方必須在下月規定日期內一次性付清甲方墊付______噸貨款，乙方如不能按規定日期內付款。乙方須向甲方支付總貨款金額日_______滯納金。(付款日期以送貨欠款協議雙方約定日期為準）后續的鋼材使用以此類推。
（二）在當月墊付鋼材款未付清前，后續鋼材運到工地后，乙方在2日內一次性將鋼材款全額轉入甲方指定的帳戶。乙方如不能及時付款，必須向甲方支付所欠總貨款金額日_______%違約金。
（三）再次供貨及貨款支付方式按上述第二條的供貨方式執行至主體封頂。
（四）乙方須將貨款付給甲方指定銀行帳戶。
（五）甲方開戶行：
六、違約責任
（一）乙方應嚴格按照付款方式約定支付貨款。
（二）如因乙方原因不能按時支付貨款，乙方須向甲方支付所欠貨款金額日_________%的違約金，但欠款時間最長不能超過一個月。
七、爭議解決方式：
甲乙雙方如在合同執行過程中發生爭議，雙方本著協商解決的態度解決，協商不成的提交甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材供貨合同 17
需方：（以下簡稱甲方）
供方：（以下簡稱乙方）
依據相關法令、法規，兩邊在誠實信用，友愛洽談的情況下締結本合同：
一、兩邊議定：到達每批鋼材的成交，以當日送貨單數據為收款憑據（單價隨行就市但不含稅）。
二、質量規范：依照國家現行查驗規范，到達合格產品，并交附鋼材產品質量證明書。
三、費用擔負辦法：由供方擔任運到車費、磅費、吊機費。
四、檢驗計款規范：鋼材分量以原始磅碼單為根底，到需方指定的規范地磅過磅為準。
五、結算付款辦法及期限：按當批成交協議條件，以送貨單金錢及日期為準八天內開收票當天日期的支票付清貨款給供方，并確保支票在簽發日期內有效到帳給供方；一經交貨，需方不能以任何辦法或其內部批閱流程作托言，延誤付款時刻。
六、職責事項：
①供方供給的產品有必要合格，到達國家的質量要求；不然供方擔任退貨，其間吊機費、磅費和化驗費由供方擔任。
②需方有必要依時付款，不然供方要運走所供鋼材，由需方擔任補償雙程的運費100元/噸、吊機20元/噸、磅費3元/噸、入倉費15元/噸，而且不能動用供方的鋼材，已用部分有必要在三天內付清貨款。不行抵當之貨款，按需方現有的物資折價相抵，由此所引起的全部結果、職責及經濟費用由需方負全責。
③如需方不能準時付款，要求延期，供方贊同后，需方每延期一天，在原貨款的根底上再按每噸每日添加10元作為補償費用給供方，直到需方付清貨款停止。
④供方須確保鋼材如數卸貨，禁止送貨、卸貨過程中呈現盜竊行為，以一罰十。為了避免各種分量紛爭工作，兩邊均有職責監督司機及地磅的詐騙行為，如避免司機放水、掉雜物或地磅短差工作，需方有必要派兩人以上擔任收貨及監督。
⑤需方對所供鋼材如有任何貳言問題，應在收貨后三天內提出，而且不能動用供方的鋼材，以便驗證，驗證無任何問題方可運用，三天往后需方自傲全部職責。
七、履行合同期間，遇到爭議或膠葛，盡量友愛洽談處理，若兩邊洽談不成，依本合同為原則，向兩邊當地的仲裁委員會或人民法院申述處理。
八、其它約好事項：需方指定簽收人員是：聯系電話：。
九、本合同一式兩份，具有平等約束力，蓋章簽定日起與日后送貨單一起收效。
十、補白：
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼材供貨合同 18
甲方： 乙方：
甲、乙雙方本著公平、公正的原則，就府谷京府煤化脫硫工程所需板材，制定如下協議：
1、乙方按甲方要求供貨，具體要求如下：
2、乙方按甲方要求送貨至府工程現場，以上報價已包含裝車、運費等服務費，
3、乙方貨運至現場后，由甲方負責卸貨。
4、乙方負責提供板材的出廠合格證和材質證明文件。
5、供貨日期：合同簽定后，四天內送貨上門。
6、乙方運輸貨物途中出現任何問題，由乙方全部負責。
7、付款方式：合同簽定后預付訂金拾萬元，其余部分待全部貨物運到現場后全部付清。協議所簽的數量為大致數量，雙方以實際運到現場的板材數量結算。
8、板材質量應符合國家標準，如有不合格，乙方應承擔全部責任。
9、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方： 甲方代表：
帳號： 開戶行：
乙方：
乙方代表：
年 月 日
